Contratacion da construccion dunha pasarela peonil sobre a Ronda da República Arxentina.
Importe (Sin Imp.)
948.047,03 €
Total: 1.147.136,91 €
Valor Estimado
948.047,03 €
Expediente
2026/C002/000001
Plazo Presentación
25/5/2026 (14:00:00)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Preparación de obras
CPV
Lugar de Ejecución
Duración
8 Mes(es)
Procedimiento
Abierto simplificado
Financiación UE
No
Tramitación
Ordinaria
Sistema Contratación
No aplica
Presentación
Electrónica
Organismo de Contratación
Prórrogas y Modificaciones
Prórrogas
este contrato non é obxecto de prorroga
Opciones
este contrato non é obxecto de prorroga
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Ponderación | Tipo |
|---|---|---|
| menor prezo ofertado | 5.5 | Matemático |
| reduccion prazo execucion | 3.5 | Matemático |
| ampliacion prazo garantia | 1 | Matemático |
Requisitos de Participación
Descripción de Solvencia
Están facultados para tomar parte na licitación e contratar con este Excmo. Concello as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras que de conformidade coa artigo 159.4.a) estean inscritos na data final de presentación de ofertas no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou no Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Código: 4
No estar incurso en incompatibilidades
Código: 3
Capacidad de obrar
Código: 1
No prohibición para contratar
Código: 2
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Código: 5
Ao tratarse dun contrato de obras cun valor estimado superior a 500.000 euros e de conformidade co artigo 77 da LCSP esíxese, de conformidade co indicado polos enxeñeiros redactores do proxecto no apartado 6 da Memoria do proxecto así como no informe de necesidade asinado polo xefe de servizo de enxeñería, a seguinte clasificación: Grupo B (pontes, viaductos e grandes infaestruturas) Subgrupo 4 Metálicos, Categoría 4 (*)
Ao tratarse dun contrato de obras cun valor estimado superior a 500.000 euros e de conformidade co artigo 77 da LCSP esíxese, de conformidade co indicado polos enxeñeiros redactores do proxecto no apartado 6 da Memoria do proxecto así como no informe de necesidade asinado polo xefe de servizo de enxeñería, a seguinte clasificación: Grupo B (pontes, viaductos e grandes infaestruturas) Subgrupo 4 Metálicos, Categoría 4 (*)
Resultados de la Licitación (1)
Resultado
Formalizado
Adjudicatario
UTE CITANIAS - GEOCAMINOS SL
Importe Adjudicación
921.786,13 €
Licitadores
1