Obra de reforma de tres locales situados en la planta baja del inmueble situado en la c/Amador de los Ríos, 7 Madrid, destinado a taller de carpintería
Importe (Sin Imp.)
79.890,03 €
Total: 96.666,94 €
Valor Estimado
79.890,03 €
Expediente
00000026M012
Plazo Presentación
31/8/2026 (18:00:00)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Construcción
Lugar de Ejecución
Duración
3 Mes(es)
Procedimiento
Abierto simplificado
Financiación UE
No
Tramitación
Ordinaria
Sistema Contratación
No aplica
Presentación
Electrónica
Organismo de Contratación
Ver página del organismoCriterios de Adjudicación
| Criterio | Ponderación | Tipo |
|---|---|---|
| Minimización gestión de residuos | 9 | Matemático |
| Precio ofertado | 70 | Matemático |
| REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. | 21 | Matemático |
Requisitos de Participación
Situación Personal
Cronograma de las obras adaptado al plazo de ejecución ofertado
Capacidad de obrar
Código: 1
ANEXO 4 Declaración del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de este contrato, según se recoge en el punto 17 de este Cuadro, según modelo del Anexo 4
ANEXO 3, contiene varias declaraciones. Ver apartado 10.1 del Cuadro de características del PCAP
ANEXO 5 Declaración de intención de subcontratar y de encontrarse al corriente de pago de subcontratistas y suministradores
ANEXO 3. Esta declaración sustituye a los documentos A1, A2, A3 y B1, B2, B3 del Anexo I del PCAP
ANEXO 3 Compromiso, si resulta adjudicatario, de aportar la póliza del seguro al que refiere apartado 16.3 de este Cuadro de Características. Compromiso, si resulta adjudicatario, de aportar dos certificados de buena ejecución de obras ejecutadas en los cinco últimos años, por importe igual o superior al valor estimado de este contrato en los cinco últimos años, por importe igual o superior al valor estimado de este contrato 55.923,02 euros, suscritos por el promotor de las mismas.
ANEXO 3. Esta declaración sustituye a los documentos A1, A2, A3 y B1, B2, B3 del Anexo I del PCAP
Resultados de la Licitación (1)
Resultado
Formalizado
Adjudicatario
APAREJADORES CONSTRUCTORES, S.A. (ACONSSA)
Importe Adjudicación
70.303,22 €
Licitadores
4