La obra consiste en la ejecución de una PASARELA AÉREA CON VARIAS ESTACIONES DE INTERPRETACIÓN TEMATIZADAS, EN EL PINAR RASO DE LA NAVA, en el término municipal de Covaleda, en la forma y condiciones establecidas en el Proyecto que sirve de base al mismo.
Importe (Sin Imp.)
556.341,18 €
Total: 673.172,83 €
Valor Estimado
556.341,18 €
Expediente
259/2026
Plazo Presentación
1/10/2026 (23:59:00)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles, etc.)
CPV
Lugar de Ejecución
Duración
140 Día(s)
Procedimiento
Abierto simplificado
Financiación UE
No
Tramitación
Ordinaria
Sistema Contratación
No aplica
Presentación
Electrónica
Organismo de Contratación
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Ponderación | Tipo |
|---|---|---|
| Ampliación de plazo de garantía | 15 | Matemático |
| Estudio del Proyecto con soluciones propuestas para la reducción del impacto medioambiental durante la ejecución de obra, y cronograma de actividades y planning | 15 | Juicio de Valor |
| Precio más bajo | 70 | Matemático |
Requisitos de Participación
Compromiso formalizado en la cumplimentación de la Declaración de Adscripción de Medios en el modelo ofrecido como Anexo III de Adscripción de medios personales
Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato
Declaración sobre el volumen anual de negocios , referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución.
Resultados de la Licitación (1)
Resultado
Desistimiento
Adjudicatario
N/D
Importe Adjudicación
N/D
Licitadores
-