Adecuacion de aula de psicomotricidad en el CEIP Tigaday. T.M Frontera. El Hierro
Importe (Sin Imp.)
263.520,03 €
Total: 281.966,43 €
Valor Estimado
263.520,03 €
Expediente
OBR/2026/0000137852
Plazo Presentación
22/9/2026 (23:59:00)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Otros acabados de edificios y obras
CPV
Lugar de Ejecución
Duración
6 Mes(es)
Procedimiento
Abierto simplificado
Financiación UE
No
Tramitación
Ordinaria
Sistema Contratación
No aplica
Presentación
Electrónica
Organismo de Contratación
Ver página del organismoCriterios de Adjudicación
| Criterio | Ponderación | Tipo |
|---|---|---|
| Ampliación del plazo de garantía | 30 | Matemático |
| Precio ofertado | 70 | Matemático |
Requisitos de Participación
Se requiere solvencia para esta licitación.Consulte los pliegos para más detalles.
Capacidad de obrar
Código: 1
No prohibición para contratar
Código: 2
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia tecnica de las personas licitadoras. Asimismo, puedeacreditarse la correspondiente solvencia tecnica por los mediosestablecidos en la clausula 4.3.2 del PCAP.
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia economica y financiera de las personas licitadoras.Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia economica yfinanciera, por losmedios establecidos en la clausula 4.3.1 del PCAP.