Importe (Sin Imp.)
86.607,78 €
Total: 104.795,41 €
Valor Estimado
346.431,12 €
Expediente
C.E. 32/2026
Plazo Presentación
4/11/2026 (23:59:00)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Otras construcciones especializadas
CPV
Lugar de Ejecución
Duración
1 Año(s)
Procedimiento
Abierto simplificado
Financiación UE
No
Tramitación
Ordinaria
Sistema Contratación
No aplica
Presentación
Electrónica
Prórrogas
Una vez trascurrido dicho plazo se podrá prorrogar anualmente hasta alcanzar una duración máxima del presente contrato de cuatro años. Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el adjudicatario. En caso de ejercitarse las mismas, el contratista deberá garantizar las mismas condiciones por la que resultó adjudicatario de la licitación.
| Criterio | Ponderación | Tipo |
|---|---|---|
| Valorados mediante Juicios de Valor | 25 | Juicio de Valor |
| Oferta económica | 45 | Matemático |
| Cualificación y experiencia del equipo técnico | 30 | Matemático |
Se requiere solvencia para esta licitación.Consulte los pliegos para más detalles.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Código: 4
Capacidad de obrar
Código: 1
No prohibición para contratar
Código: 2
No estar incurso en incompatibilidades
Código: 3
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Código: 5
Relación de contratos de similar naturaleza al demandado (montaje de casetas de feria similares a la caseta de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²), formalizados en los cinco últimos años. En concreto se exigirán un mínimo de tres (3) contratos de trabajos realizados en montaje de casetas de feria similares a la caseta de feria de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²) en el conjunto de los cinco últimos años y debe indicarse su importe, fecha y destinatario.
Se deberá acreditar una cifra de negocios igual o superior a 1,5 veces el importe de licitación en alguno de los tres últimos años